施工承包合同

时间:2024-04-25 15:04:40
【精品】施工承包合同汇总十篇

【精品】施工承包合同汇总十篇

随着人们对法律的了解日益加深,合同的使用频率呈上升趋势,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家整理的施工承包合同10篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

施工承包合同 篇1

发包人(以下简称甲方):

统一社会信用代码:

通讯地址:

承包人(以下简称乙方):

统一社会信用代码:

通讯地址:

为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程名称:_____________________________。

二、工程范围和内容:__________________。

三、施工地点:______________________________。

四、工期:

1、开工:____年___月___日;

2、竣工:____年___月___日;

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式:___________________。

六、工程价款:共计_______人民币元(大写:_________________元整)。

七、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

八、质保期:____年,自完成验收之日起算。

九、工程质量及验收:

本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,双方应及时进行验收,乙方应确保工程质量合格。

十、甲方的责任:

1、协助乙方开展项目工作,按约定提供图纸、图套,完成技术交底;

2、对乙方工作进行检查,与乙方一起协商制定安全生产,文明施工的规范;

3、工程竣工时,及时验收 ;

4、按约定向乙方支付工程款。

十一、乙方的责任:

1、按时完成施工工程,保证质量经得起检验,如出现工程质量不合格,需要返工,则由乙方承担返工需要的一切费用;

2、服从甲方和相关部门的检查、管理,遵守法律法规的规定;

3、安排具有资质的工人进行施工,安全、文明施工;

4、在质保期内,对属于乙方责任的工程质量问题,提供免费维修维护。

十二、特别约定:

1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

十三、其他:

1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

2、因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交工程所在地人民法院提起诉讼。

4、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式____份,双方各执_____份,具有同等效力。

(以下无正文)

甲方(盖章):

签约日期:________年___月___日

乙方(盖章):

签约日期:________年___月___日

施工承包合同 篇2

发包方(以下简称甲方):娄底市涟鑫房地产开发有限公司 承包方(以下简称乙方):

经甲乙双方商定,由乙方承包甲方建设的“涟鑫佳苑”小区塑钢窗工程。为明确双方权利、义务和经济责任,根据《合同法》、《建筑法》的有关规定,特签订本合同,望共同遵守执行。

一、工程概况:

1、工程名称:涟鑫佳苑小区 号楼塑钢窗工程;

2、工程地点:潇湘学院西侧、娄涟公路北侧;

3、建筑面积及计算方式:以现场实际制作安装的塑钢窗面积核定为准。

二、承包方式:大包干包工包料,包搬运输,包清理,包验收合格。

1、选用湖南长沙“五强”型材品牌塑钢材料系列型号,全部为75系列型材单玻璃塑钢窗。单玻璃窗选用75系列型材。

2、玻璃选用洛阳生产的4mm浮发绿玻,外面用绿玻,内面用白玻,厚度误差不能超过±0.02mm。

三、承包价格:

1、75系列单玻璃塑钢窗 (包含纱窗,不包含税费和衬钢)。

2、以上价格不管材料是涨是跌都不做任何调整。

四、工期要求:

1、开工时间以甲方书面通知量好尺寸为准,根据甲方技术人员现场交底安排定好窗子大小、高低为准进行制作安装。

2、施工程序,乙方应并清理、丈量、校对窗洞尺寸,必须用叁个头以上的焊塑机施工制作,安装外框前乙方必须保护好窗子每个部位,下滑、边封、中封等都必须粘贴新型保护胶带,窗与墙空隙用膨胀剂填满空隙,以防漏水,下滑朝外方向设置多个排水孔避免积水倒流(空隙不超出1公分)。

3、制作方法,根据工程施工图纸严格按照国家规定的门窗图集施工制作安装。

4、乙方必须紧密配合甲方项目土建工程进行安装外框,若耽误和延长时间所造成的损失乙方负责赔偿,按每天罚款总工程款的0.1‰。

五、质量要求:

1、乙方已提供样品窗“五强”型材75系列单玻璃窗,安装完工后按样品窗验收合格为标准,如出现主要材料和其它辅材、配件与样品窗不符,甲方有权拒绝验收和不付工程款,乙方接到甲方通知叁天内自行退出工地,塑钢窗必须达到国家规定合格标准,并且通过质监、监理等有关单位验收合格,否则乙方视无偿返工到合格并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

2、乙方必须提交主要的质量保证书,合格证等有关资料给甲方及有关单位验收备案。

六、安全责任:乙方施工人员进场后必须在涟鑫佳苑项目经理部

进行安全技术交底,外架作业时乙方的施工人员必须事先检查甲方提供的脚手架和安全网是否完好,安全操作时必须严格按安全操作规章制度及程序进行,否则发生的一切伤、残、病、亡及其它安全事故概由乙方全部负责承担,甲方不负任何责任。

七、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方应组织有关人员进行现场情况技术交底。

2、组织现场质检人员对施工过程进行质量监控。

3、负责做好施工现场的协调工作及安全事故隐患。

4、为乙方提供施工方便(如电 ……此处隐藏11091个字……楼梯、设施以及本合同约定的场地、位置等提供给乙方及其顾客使用。

3.2标的房屋总租赁建筑面积及其各部分租赁建筑面积以双方123

14.5 标的房屋场内除发包人投资的设备、设施的物业管理由承包人负责,具体为:

14.5.1 标的房屋场内保安、保洁。

14.5.2 标的房屋场内所有机电设备设施的日常维护、保养和修理、运行;如承包人及承包人顾客使用不当造成的设备、设施、结构损坏,由承包人承担维修费用或更换费用,所造成的损失及后果由承包人承担。

14.5.3 承包人在承包期间内自行投资的设备、设施、装修及设备、设施的维护、保养、修理、更新。

14.6 发包人根据本条约定应承担的物业管理责任,发包人、产权人或业主委员会(注:发包人、产权人参加业主委员会)可以委托物业管理企业管理,承包人不和物业管理企业发生物业管理法律关系,发包人和物业管理企业不得干预承包人根据本条约定行使相应的物业管理权利和义务。

14.7 关于物业管理的责任划分及费用分摊,在双方办理交房手续时根据工程的实际状况和本条约定的原则,在与物业管理公司根据上述物管原则签定《物业管理合同》时明确。

第十六条 投保责任划分

16.1 所有权不属承包人的房屋和设备、设施,其保险责任归发包人。

16.2 所有权属承包人的设备、商品和商业经营责任,其保险责任归承包人。

第十八条 承包人保证事项

18.1 保证其行为本合同签约人依法成立、在本合同期依法持续,具备签订本合同和持续履行本合同的主题资格。

18.2 保证每年度,应向发包人协助提供相关证照和文件,以便发包人办理《房屋租赁许可证》续期,以维持租赁证照的有效性。

18.3 保证具备装修工程设备工程、改造工程开工的全部合法批准手续,自行选定具有合法资质等级的施工队伍,安全施工,不得损害发包人标的房屋主体结构,并应在竣工后取得公安、消防、文化、卫生等有关部门的验收合格文件,且应向发包人报送全套装修竣工验收文件和图纸。发包方有义务协助乙方办理消防验收等手续。

18.4 装修竣工验收后,承包人需进行任何设施、附着物、构筑物重大添附、拆改、保证在施工前六日内书面征得发包人同意。

18.5 保证本合同约定用途使用标的房屋,并不得违法使用标的房屋,不能擅改变标的房屋的功能。

18.6 保证按使用规范正常、合理使用标的房屋和设备,不得损坏标的房屋和各类设备及设施。

18.7 保证在改造及装修过程中和租赁期限内,不得破坏标的房屋的基本结构或有危及基本结构安全的行为,任何与结构有关的改变必须书面报送发包人同意。承包人保证在合同有效期内,不得将标的房屋部分或整体使用权对与经营本合同约定业务无关的第三人转租(乙方投资或者参与经营的公司不受此限);在保证经营主体的前提下,承包人经营范围内的多种经营发包可以自主决定。

18.8 如标的房屋发包人、产权人以本合同标的房地产设定转让、抵押或以之抵偿债务之事宜,未侵害承包人的承包权和使用权,承包人保证继续履行本合同。

18.9 承包人违反上述承诺,由承包人承担全部法律责任;如因此给发包人或其他第三人造成经济损失,由承包人承担全部赔偿责任;如因此导致本合同无法履行,发包人有权解除本合同,承包人同时应按当年应付租金的100%向发包人支付违约金。

18.10 承包人保证对其商业经营行为所引起的民事法律后果承担法律责任,包括且不限于产品质量责任、服务中的人身损害赔偿责任等。

18.11 承包人保证在规定的时间内交纳租金和缴付各类能源费用。

18.12 以上承包人保证事项不能在60天内完成或改变,发包人有权解除合同并视承包人违约。

第二十条 合同变更和解除

20.1 经双方协商一致,可变更或解除本合同。

20.2 发生本合同约定的解除合同事由,取得解约权的一方有权在该事由发生后60日内以书面形式通知对方解除合同,逾期视为自动放弃解约权。除本合同其他条款另有特别约定外,自通知依法送达之日起30日内,如双方没有就继续履行合同达成书面协议或受通知方没有提起请求继续履行合同的诉讼或仲裁,本合同解除。因一方违约导致守约方根据本合同约定解除合同,违约方应根据本合同相关约定对守约方承担赔偿责任;守约方自动或书面承诺放弃解约权,除守约方当时另有书面声明或通知外,不免除违约方的违约赔偿责任。

20.3 发生不可抗力,导致本合同部分或全部不能履行,双方均有权解除本合同或要求变更合同内容。本合同所称不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观事实,包括地震、台风、火灾、战争、社会剧烈动乱、严重流行性传染疾病等灾害。

20.4 本合同生效后,非依本合同上述约定或法定事由,双方均不得以其他事由为借口或无故单方解除合同,否则应按初始年租金标准的100%赔偿对方经济损失,如发包人尚未交房且承包人已支付相应款项或承包人因履行本合同已经发生投资,则还应承担如下责任:如发包人单方强制解除合同,应双倍返还承包人已经付定金,同时应返还承包人已付(垫付)任何款项,并按承包人投资原值(包括但不限于设计费、工程费、设备费、筹备开办费、广告费、政府规费、税及为此支出的其他任何费用)赔偿承包人投资损失。如承包人单方面强制解除合同,应赔偿发包人因承包人对标的房屋提出改造要求而造成的发包人实际发生的改造费用(包括但不限于设计费、工程费、设备费、政府规费、税)。赔偿完毕后,本合同解除。一方单方强制终止合同,另一方有权拒绝接受上述赔偿并要求继续履行本合同。

20.5本合同在依法或依约正式解除前,除本合同另有特别约定外,双方均应继续履行本合同约定的义务。

20.6出现下述20.7、20.8、20.10的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应双倍返还乙方已付保证金。如出现下述20.9、20.11、

20.12的情形之一的,乙方有权提前终止合同(亦可选择不予终止合同),甲方应按年租金的百分之百赔偿给乙方。

20.7租赁场地未按合同附件二的约定时间、用途和标准交付,延迟超过30日的;或租赁场地发生产权致使乙方不能正常对外营业达30日(含30日)以上的。

20.8甲方负责的影城消防工程(由于承包人方案或装修影响除外)未能按时完成,或未能按时通过政府主管部门验收,延迟乙方开业超过30日的。

20.9甲方对建筑和/或对最后竣工的租赁场地做改变,未及时通知乙方;租赁场地承重结构出现严重质量问题(由于承包人装修工程超过设计荷载除外)致使乙方不能正常对外营业,甲方在合理期限内不能解决的。

20.10甲方未能按时提供乙方营业通道、其他配套设施服务、物业管理等服务的,延迟乙方影城开业超过30日。

20.11甲方提供的物业管理服务、公123

第二十二条 保密条款

第二十三条 关于违约责任

《【精品】施工承包合同汇总十篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式